1 de 1 copias disponibles
Derecho de la construcción: contrato de obras. Reclamación del precio de obras complementarias. Ejecución de acto firme de reconocimiento de deuda por la administración contratante. Recurso de casación para unificación de doctrina. Indemnización al contratista de daños y perjuicios causados por lluvias torrenciales. Resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución.- Contrato de servicios. Concursos para la adjudicación de contratos de conservación integral de carreteras
La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de abril de 2005, declara haber lugar al recurso de casación n.º 930/2003 formulado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Andalucía, con sede en Sevilla, por FERROVIAL AGROMÁN, S.A. y, con estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto en su día contra un acto presunto de la Junta de Andalucía, condena a ésta al pago del precio principal de la obra realizada, complementaria de una principal de ejecución de un tramo de la Autovía Sevilla-Granada-Baza, así como al pago de daños y perjuicios, consistentes en los intereses devengados en los términos fijados en la resolución judicial [...]
I. Contrato de obras
II. Contrato de servicios
- Formato: PDF
- Tamaño: 126 Kb.
La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de abril de 2005, declara haber lugar al recurso de casación n.º 930/2003 formulado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Andalucía, con sede en Sevilla, por FERROVIAL AGROMÁN, S.A. y, con estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto en su día contra un acto presunto de la Junta de Andalucía, condena a ésta al pago del precio principal de la obra realizada, complementaria de una principal de ejecución de un tramo de la Autovía Sevilla-Granada-Baza, así como al pago de daños y perjuicios, consistentes en los intereses devengados en los términos fijados en la resolución judicial [...]
I. Contrato de obras
II. Contrato de servicios
¿Dudas o problemas de acceso?